Contratación Pública

OBRAS ORDINARIAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL BARRIO DE SANTA FE: Formalización del Contrato

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza mediante el que se publica la formalización del contrato de obras ordinarias de mejora de los accesos al Barrio de Santa Fe, mediante procedimiento negociado.

1. Entidad adjudicataria:
   • Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
   • Dependencia que tramitar el expediente: Servicio de Contratación. Unidad de Contratación.
   • Número de expediente: /11.
2. Objeto del contrato:
   • Tipo de contrato: Obras
   • Descripción del objeto: de los accesos al Barrio de Santa Fe.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
   • Tramitación: Ordinaria.
   • Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 63.417,03 euros (I.V.A excluido)
5. Adjudicación:
   • Fecha: 27 de diciembre de 2013.
   • Contratista: Iberco, S.A.
   • Importe de adjudicación: 46.795,43 euros (I.V.A. excluido)
   • Plazo de ejecución: mes y medio
6. Formalización del contrato: Fecha: 26 de febrero de 2014.

Zaragoza,27 de febrero de 2014. El Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Sanjuan Casamayor

GARANTÍA FEHACIENTE DE PUBLICACIÓN

El siguiente contenido ha sido publicado en la fecha abajo indicado y se incluye la información que garantiza de forma fehaciente la publicación de dicho contenido en esta dirección